О внесении изменений в статью 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Законопроект № 939502-6
Дата внесения в ГД РФ: 26.11.2015
Вид закона: Федеральный закон
Статус: внесение законопроекта в ГД
Инициаторы: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
Дата последнего решения: 27.11.2015
| законопроекты | печать

Статья 1

Внести в статью 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст.1652) следующие изменения:

1) в части 8 слова «в соответствии с гражданским законодательством» заменить словами «в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящей статьей»;

2) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта при условии, если это было предусмотрено контрактом, в следующих случаях:

1) по контракту на поставки товаров:

а) осуществление поставок товаров ненадлежащего качества, если недостатки товаров не могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок;

б) осуществление поставок некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократное нарушение сроков (периодов) поставки товаров, если сроки (периоды) поставки товаров являлись существенным условием контракта;

2) по контракту на выполнение работ:

а) если подрядчик не приступает в установленный контрактом срок к исполнению контракта или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно невозможным;

б) если во время выполнения работы нарушены условия исполнения контракта и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок такие нарушения подрядчиком не устранены либо если нарушения являются существенными и неустранимыми;

в) неоднократное нарушение сроков (периодов) выполнения работ в случае, если сроки (периоды) выполнения работ являлись существенным условием контракта;

3) по контракту на оказание услуг:

а) если исполнитель не приступает в установленный контрактом срок к исполнению контракта или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно невозможным либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в срок, установленный контрактом;

б) если во время оказания услуги нарушены условия исполнения контракта и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок такие нарушения исполнителем не устранены либо если нарушения являются неустранимыми;

в) неоднократное нарушение сроков (периодов) оказания услуг в случае, если сроки (периоды) оказания услуг являлись существенным условием контракта.»;

3) дополнить частью 91 следующего содержания:

«91. Заказчик не вправе принимать решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если обстоятельства, предусмотренные частью 9 настоящей статьи, наступили по вине заказчика.»;

4) часть 10 изложить в следующей редакции:

«10. Заказчик обязан провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если контракт расторгается по следующим основаниям:

1) осуществление поставки товаров ненадлежащего качества либо некомплектных товаров;

2) исполнитель выполняет работу (оказывает услугу) таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно невозможным;

3) допущенные нарушения условий исполнения контракта подрядчиком не устранены в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок либо нарушения являются существенными и неустранимыми.»;

5) в части 11 слова «Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций» заменить словами «В случае проведения экспертизы, предусмотренной частью 10 настоящей статьи»;

6) часть 13 изложить в следующей редакции:

«13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта, за исключением случаев приостановления сроков вступления в силу указанного решения в соответствии с настоящей статьей.»;

7) дополнить частями 141-144 следующего содержания:

«141. При поступлении в контрольный орган в сфере закупок жалобы на не вступившее в силу решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта указанный орган вправе:

1) приостановить на срок не более десяти рабочих дней расторжение контракта до рассмотрения жалобы, направив в письменной форме заказчику требование о приостановлении расторжения контракта до рассмотрения жалобы, которое является для него обязательным;

2) в течение десяти рабочих дней со дня поступления жалобы по результатам всестороннего рассмотрения доводов жалобы и отзыва заказчика, обосновывающего принятое им решение, признать жалобу обоснованной либо признать жалобу необоснованной.

142. В случае признания жалобы обоснованной контрольный орган в сфере закупок выдает заказчику обязательное для исполнения предписание о недопустимости отказа заказчика от исполнения контракта в одностороннем порядке.

143. Предписание о недопустимости отказа заказчика от исполнения контракта в одностороннем порядке может быть обжаловано заказчиком в арбитражный суд.

144. При рассмотрении жалобы контрольный орган в сфере закупок проверяет соблюдение заказчиком установленной настоящей статьей процедуры расторжения контракта, в том числе факт проведения предусмотренной частью 10 настоящей статьи экспертизы. Контрольный орган в сфере закупок не вправе давать оценку выводам, содержащимся в заключении эксперта (экспертной организации), в случаях, предусмотренных частью 10 настоящей статьи. В указанных случаях решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть обжаловано в судебном порядке.».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
В. Путин